学霸PPT下载网 - www.51xueba.com - PPT背景图片,PPT模板免费下载!
首页 > 范文大全 > 合同协议 > 其它合同 > 车辆加装电梯合同共有几份(十二篇)

车辆加装电梯合同共有几份(十二篇)

时间:2024-06-15 12:22:20来源:网络 作者:蓝色心情 点击: 448 次 下载.docx文档

车辆加装电梯合同共有几份一

甲方:

乙方:

安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。

1、工程概况

工程名称:明月天意客梯

工程地点:重庆市江津区

工程内容:

(1)电梯的脚手架的搭拆;

(2)电梯井道低压照明的提供;

(3)电梯施工期间电焊、气焊;

(4)电梯的起重、分层、搬运、就位。

(5)政府部门收取的电梯初装验收费;

(6)承担施工期间的水电、费;

(7)电梯卫士的初装费

2、工程工期

前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

3、合同价款

经双方协商,合同包干价:人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。

4、付款方式

甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

5、甲方责任及义务

协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。

甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。

提供具备施工进场条件。

提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等

6、乙方责任及义务

乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。

乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。

配合甲方做好后期的服务工作。

严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。

按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。

7、附则

未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。

本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。

合同订立地点:重庆

甲方:名称(印章):乙方:名称(印章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

日期: 日期:

车辆加装电梯合同共有几份二

甲方:江苏创达新材料有限公司

乙方:

1. 工程项目名称:江苏创达新材料有限公司电梯安装工程

2. 工程范围:室内电梯安装

3. 工程地址:江苏省盐城市响水县陈家港镇观潮三路

为确保在日常维保和施工中,人身和设备的安全,依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定,明确甲乙双方安全责任,确保施工及人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议:

一. 甲方责任

1. 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案

2. 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察

3. 制定电梯事故应急措施和救援预案

4. 设置安全管理人员,情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时报告上级领导

5. 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置

6. 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的安全规章制度培训

7. 按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前一个月,向特种设备检验检测机构提出定期检验要求

二. 乙方责任

1. 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育,增强法制观念,提高员工的安全意识和自我保护能力。

2. 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规,并制定相应的安全管理制度,遵章守纪,严格按操作规程和保养标准执行,严禁违章作业。

3. 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的,责任和因此发生的费用由乙方自行解决。

4. 提供电梯维保人员有效的安全用品,如:安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备,如因未按要求而发生的任何事故,甲方不负责任,乙方承担由此引起的一切经济责任。

5. 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

6. 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证,并在有效期内,复印件交甲方存档保存。

7. 安装过程中如发生人员伤亡,电气设备事故或危及电梯正常运行不安全情况,应立即报告甲方(电梯管理员),并积极配合调查。

8. 接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全隐患意见,必须在甲方规定期限内进行有效解决。

9. 施工中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

10. 应对其维修保养的电梯安全性能负责,接到故障通知后,立即赶赴现场,采取必要的应急救援措施解决问题。

11. 驻甲方现场电梯维保人员,必须明确一名安全工作管理人员,具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项防火及用电安全措施。

12. 如无甲方核准,严禁擅自进行任何形式的明火作业。

13. 严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。

三. 本协议一式贰份,由甲、乙双方各保存壹份。

四. 其他事宜,需双方友好协商后处理。

五. 本安全协议书自签订之日起生效。

甲方: 乙方:

日期: 日期:

车辆加装电梯合同共有几份三

需方(盖章):(以下简称甲方)

供方(盖章):(以下简称乙方)

签订日期:

供、需双方依照《_合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:

一、电梯型号、数量

二、安装费支付方法:

1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:元)直接汇入本合同供方指定的帐户。

2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。

三、发票开具类型:□建筑业统一发票 □外出经营管理许可证

四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县 。

五、施工周期:约 3 周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。

六、供需双方工程实施责任:

a.需方责任

1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。

2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。

3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。

4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380v 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。

5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所) 通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5m余量,通讯线规格4ײ。

6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。

7、向施工人员提供施工现场免费住宿。

8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。

9、支付各种地方性收费。

10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。

11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。

12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。

b.供方责任:

1、 按照合同约定组织货源,包装货物。

2、 负责电梯的安装和调试。

3、 负责在当地技监部门办理施工有关手续。

4、 在施工期间遵守需方有关管理制度。

5、 需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。

6、 按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。

7、 在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。

8、 协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。

9、 供方施工人员安全责任由供方自负。

七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。

八、工程验收:

1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。

2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。

3、 电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。

4、 需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。

九、保修责任:

1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。

2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。

十、违约责任:

按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。

十一、解决合同纠纷方式:

双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。

十二、合同生效:

本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。

十三、工程事宜联系:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

车辆加装电梯合同共有几份四

甲方:

乙方:

为了安全施工,杜绝重大事故发生,经甲乙双方协商达成共识,特按以下条例实行。

二、乙方应在每层洞口处悬挂警示标志;

三、因楼层还在施工中,为了乙方电梯的电器设备不受水浸泡,乙方应在每个洞口前做好防水措施;

四、乙方在施工时打开门洞防护进行作业,但在施工结束后,应及时封堵洞口;

五、乙方应安排专人每天对洞口防护进行定时检查;

六、乙方施工人员必须持证上岗,无疾病、无案底;

七、乙方施工人员进场必须服从甲方管理。如佩戴安全帽、安全带等;

八、乙方施工人员不得损坏现场成型的产品及财务,不得打架闹事、偷盗、酒后上岗,一经发现罚款20_元每次;

九、乙方必须在二十天内完工;

十、乙方安装、调试结束后,如发生安全事故,造成一切后果均由乙方承担全部责任。

甲方(签章)乙方(签章)

日期日期

车辆加装电梯合同共有几份五

甲方:(雇主)

地址:

乙方:(雇员)

地址:

受甲方委托,乙方为其安装电梯_______台,根据《_合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。

经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:总工期为________天。

1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的______%。

2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的______%,电梯快车调试后再支付______%。

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的______%。

甲方:

1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。

2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。

3、负责电梯相关土建需整改项目。

4、负责电梯验收相关资料及费用。

5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。

乙方:

1、负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作。

2、提供电焊氧割设备。

3、参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安装工程验收工作,负责所需的施工工具。

4、遵守施工现场的有关制度。

5、配合甲方整理电梯验收相关资料。

6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗。

7、服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通。

8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款______元/次。

9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。

甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

电梯安装必须一次通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿________元/台得经济损失。

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,则向__________________人民法院提起诉讼。

本合同一式____份,甲乙双方各执____份;双方签字后生效。

甲方:(签章)

经办人:

______年______月______日

乙方:(签章)

经办人:

______年______月______日

车辆加装电梯合同共有几份六

甲方:

乙方:

工程名称:

工程范围:室内电梯安装

本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目,为明确甲方安全责任,确保甲方及乙方施工人员人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议:

1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责,监理单位审批后报乙方备案。

2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关,施工部位必须设置安全警示标志,乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除,必须提出书面申请。

3、甲方是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员,服从乙方现行人员的管理。

4、甲方平时应进行安全交底、安全检查,对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书,甲方应无条件进行整改。

5、甲方出现任何安全事故,乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

甲方:

乙方:

日期:

车辆加装电梯合同共有几份七

甲方:

乙方:xxx集团第七建筑工程有限责任公司

工程名称:xxx自治县公安局业务技术用房

工程范围:室内电梯安装

本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目, 为明确甲方安全责任,确保甲方及乙方施工人员人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议:

1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责,监理单位审批后报乙方备案。

2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关,施工部位必须设置安全警示标志,乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除,必须提出书面申请。

3、甲方是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员,服从乙方现行人员的管理。

4、甲方平时应进行安全交底、安全检查,对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书,甲方应无条件进行整改。

5、甲方出现任何安全事故,乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

甲方:

乙方:

日期:

车辆加装电梯合同共有几份八

为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一步提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。

一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。

二、电梯安装工程明细:

现场名称:

合同编号:

梯种及规格型号 数 量 承包费小计

台 元

台 元

台 元

台 元

台 元

承包费总计: 元 台;大写:

三、承包费及结算方式

1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费:以五层五站为基价,630㎏、800㎏、1000㎏为¥5,000元/台,每增加一层加¥600元。1350㎏以上,不分层站多少每台增加¥600元。450㎏五层五站为基价¥4,500元/台。每增加一层¥500元,增加贯通门壹套200元。此安装承包费包括;施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架,木制板、水泥等材料费用另议。

2、扶梯:待定

安装人员进入现场5日内,公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)

安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)

安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的`20%)

电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)

公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的20%)。否则公司不给结算全部安装承包费。

3、电梯安装结束后,由公司向当地政府部门申报验收,并承担验收费用。杂费由公司和承包人各承担50%。安装人员准备好验收资料,做好验收准备。如果由于安装原因造成复检,复检费及杂费由安装人员承担,直至验收合格。

4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金,承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。

四、安装日期

从可以进入安装现场起,安装时间为: 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。

五、公司的职责和权利

1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。

2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的(电梯安装验收施工记录),(电梯安装验收自检记录)。

3、负责电梯的调试,检查工作

4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。

5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。

6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。

六、安装人员的职责和权限

1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。

2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。

3、安装前的开箱清点工作,必须在7日内完成,一旦发现错、漏件要如实填写(电梯开箱检查情况记录表)及时报到公司,7日后公司不负责,所有错漏件自己承担。清点确认的部件,要认真保管,损坏或丢失由安装人员负责,按价赔偿。

4、对检查员提出的整改意见,必须认真整改,确保质量。

5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行,随时接受公司的检查。

6、安装人员在安装过程中,发现质量问题。应及时填写(质量反馈单)反馈给公司。如需现场更改,应经公司同意后进行。

7、严禁无证人员进入现场作业,不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业,力工只负责搬运,年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(代组人)自负。

8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(代组人)负责承担。

七、电梯安装质量保证和验证方法

1、安装人员严格执行(电梯制造与安装安全规范)(gb7588-03)(电梯安装验收规范)(gb10060-03)电梯安装验收施工记录规定安装标准。

2、按要求认真填写电梯安装验收施工记录,电梯自检记录,导轨检测记录。

3、电梯安装完后(包括:电源、轿厢、曳引机、控制柜、呼梯盒、安全部件、井道件及配线)。经公司检验统一指挥调慢车、快车及全面调试。

八、安全施工

为防止电梯安装中出现安全事故,确保作业人员的人身安全,确保安装工作顺利进行,必须做好以下工作:

1、安装人员要加强对自身的安全教育,做好自我保护。牢固树立“安全第一”的思想,施工现场应指定专人负责安全工作。对现场施工人员进行施工安全交底,班前做好安全布置,班后安全总结。

2、施工人员必须遵守现场的安全条例,作业人员必须配带必要的劳动保护,保护设置齐全可靠,如安全带、安全帽其费用自负。工作服由公司免费统一发放。严格按照操作规程进行施工。出现安装伤亡事故,由安装人员自己负责。

3、做好环保工作,有序回收各种废料。

4、按现场管理要求,对零部件、工具放置有序,整齐、安全,注意个人卫生。

九、违约责任

1、根据土建施工进度情况,当需要安装人员进入现场时,应立即进入。如拒绝进入现场,按进入该施工电梯台数的工程款30%赔偿。如果因承包(带组)人和安装人员所造成的工程超期按合同规定的罚金100%赔偿。

2、若安装存在严重质量问题并在一周之内不能整改的,公司有权扣除剩余的工程款。由公司派人整改,造成严重后果的要追究当事人的责任。

3、公司有权随时对安装人员的整体能力,作业人员的技术水平进行考核,若发现不胜任者,有权终止劳务合同。

4、安装人员不得私自将安装工程分给其它人员安装,违者严厉处理。

5、安装人员必须遵纪守法,不得在工作时间内喝酒,或做与工作无关的事情。

6、安装人员在施工现场不得说脏话、打架斗殴、不讲究卫生,乱贴乱画,聚众做一些违法乱纪的事情,如有违反5、6条规定者扣除相应的安装费用。

7、承包所有人员中途中止承包任务者,扣发承包费2倍以上的罚款。

十、其它

1、如有未尽事宜,双方另行商订后可签订补充协议。

2、本协议一式四份,安装人员执一份,公司存档三份。

3、本协议适用于北京地区

发包方:****电梯工程有限公司 承包方:

负责人(签字): 承包人(签字):

车辆加装电梯合同共有几份九

甲方:

乙方:

甲方委托乙方安装位于 ××× (项目地址)的 ×××·×××项目 (项目名称)的电梯,现经甲、乙双方协商一致订立以下条款,并遵照执行。

一、设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]:

本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(¥600,元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续,并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等,此部分调试费用包含在电梯安装费用中。

二、付款规定

1、乙方根据甲方要求时间进场安装,甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。

2、乙方安装完成,并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括:安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等),乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下,乙方有权停止交付甲方使用。

3、电梯设备按照甲方要求分批发货,则以上付款方式按照分批安装的数量支付。

4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的,则从设备发货之日起六个月,安装费另行协商。

5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意,若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方,视为甲方未履行付款义务。

三、电梯安装工期

1、本合同拟定预计第一批到货时间月日,第二批到货时间月20日,每批施工周期为 7 周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函,方能执行。如因无此土建和工地状况确认函,导致工程不能在此期间完成的,乙方不承担责任。

2、上述工期为安装调试完成,并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误,则每延误1个日历天,乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天,并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时,乙方应无条件配合。

3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装,并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心,该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。

4、根据工地现场实际情况,乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活,确保安全,并应严格遵守甲方各项管理规定,具体方案由甲乙双方另行商定。

5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理,严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。

四、电梯安装相关的工作责任和费用

1、甲方责任和费用

(1)在电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则工期顺延,停工期间的保管责任由甲方承担。

(2)在乙方进场前,甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室,以及库房内的照明电源和消防器材。

(3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。

(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。

(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

(7)负责提供电梯设备的吊装场地。

(8)根据_颁发的《特种设备安全监察条例》之规定,电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

(9)货到现场开箱前,协助乙方的保卫和看管工作。

2、乙方责任和费用

(1)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

(2)在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责,直至电梯安装完毕,取得验收合格证书交付甲方使用为止。

(3)在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

(4)按照国家电梯安装规范和×××质量标准完成设备的安装和调试工作。

(5)遵守施工现场的有关规章制度。

(6)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,脚手架及水电费。

(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。

(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

(10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。

3、甲乙双方负责费用清单

(1)负责现场起吊工作 □甲方负责 ■乙方负责

(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

甲方负责 乙方负责

(3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台

甲方负责 乙方负责

(4)提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材

甲方负责 乙方负责

(5)负责井道、机房杂物和积水清理 ■甲方负责 □乙方负责

(6)提供井道护栏 □甲方负责 ■乙方负责

(7)负责水电费用 □甲方负责 ■乙方负责

(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用 □甲方负责 ■乙方负责

(9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内 ■甲方负责 □乙方负责

五、质量保证

1、保修期:自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起,乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。

2、在免费保修期间,乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务。

3、保修期间,乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。

(1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修,乙方同意甲方采取必要的补救措施,可动用银行质保金保函,请第三方维修。如超出保函金额的部分,甲方先行垫付,但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。

(2)如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。

4、若需要时,双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。

5、验收标准必须符合现行的_电梯质量验收标准。

6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试,费用由乙方承担。

7、安装完毕后,由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合_电梯质量验收标准而导致整改、复检,所发生的费用由乙方负责)。

8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害,其责任由乙方负责。

六、土建与安装配合

1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作,在安装工程开始前,完成现场清理等工作,并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。

2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。

3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。

4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准,在此偏差范围内乙方应负责修复。

七、价格调整

如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格调整要求,并另行签署补充协议。

八、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、_、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

十、违约条款

在未得到对方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。

十一、合同生效

1、本合同条款如有更改,须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

2××××××律效力。

3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

4、本合同以中文书写,一式伍份,甲方执贰份,乙方执叁份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

车辆加装电梯合同共有几份篇十

甲方:____________建设(集团)有限公司

乙方:

为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书:重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部

杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。

1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。

2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。

3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。

4.不违章指挥,不强令冒险作业。

5.乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。

6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受,并尽快采取措施。

1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。

5.电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任,乙方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面跟踪巡查。

6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。

7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故,由乙方负责全部责任。

8.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。

自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。

甲方负责人签字:

乙方负责人签字:

签订日期: 年 月 日

车辆加装电梯合同共有几份篇十一

甲方:__________

乙方:__________

应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到三爻小区d1、d2、d3#楼进行电梯安装工程的施工,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据国家有关法律、法规、标准,省市相关规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,签订本协议。

一.承包工程项目

1.工程项目名称:__________小区电梯安装工程

2.工程地址:d1、d2、d3#楼

二.工程项目期限:

自年月日进场至竣工之日

三、协议内容:

1.根据乙方与省直机关三爻小区建设办公室签订的“陕西省省直机关三爻小区电梯安装工程合同”,应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到d1、d2、d3#楼进行电梯安装的施工,乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理,乙方对所承包工程的安全负全责,对本单位所有施工人员的安全负责。

2.乙方须设有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。

3.乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案,且经建设、监理方审核批准后执行;施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安全技术措施计划和有关保证施工安全的具体要求。

4.乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5.乙方在施工前要认真勘察现场,甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底;一经进场,就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交,履行移交程序,自移交之日起,甲方不再承担由此而引起的一切安全事故,电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动,不得在无关施工需要的现场活动。

6.施工前,乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知建设、监理有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求;乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料,交底材料在甲方留底一份。

7.施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派陈知文同志负责联系乙方执行现场有关安全、防火的规定。

8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

9.乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要求。

11.乙方的人员,对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动,对于擅自拆除造成的后果,由乙方负责。

12.特种作业必须执行国家规定,经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人,擅自操作使用电气、机械设备。

13.乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。电气焊作业应取得防火主管人员同意,落实防火措施,并指派专人监护。

14.乙方须用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测纪录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事者单位负责。乙方承担施工范围内的临时用电安全,甲方不承担由于临时用电方面引起的各种事故责任。

15.认真严格贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故,乙方应首先协同建设、监理及甲方进行紧急抢救伤员和保护现场,按事故报告规定,在事故发生的1小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)安全监督局等有关部门,乙方承担相应费用及安全责任。

16.乙方为合法的生产经营单位,有责任承担本单位职工的职业健康安全,乙方应管理好本单位职工的宿舍和食堂,不得在施工现场未竣工的楼内住宿、做饭。

17.乙方在施工现场内存放的各类机械设备、材料、工器具均由乙方看护保管,甲方不承担任何因丢失、损坏等引起的各种损失。

18.本协议的各项规定适用于立协单位双方,如与有同国家和省市的有关法规不符者,应按国家和本市的有关法规规定执行。

19.本协议立协双方签字、盖章后生效,作为合同正本的附件一式四份,甲、乙双方各持二份,本安全协议书,在该工程验收交付手续办理后自然失效。

20.本协议签订之日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成的伤亡事故,由违约方承担一切的经济损失。

甲方(单位盖章)项目经理:_______________

乙方(单位盖章)项目经理:_______________

签订地点:_________________________

签订时间:_________________________

车辆加装电梯合同共有几份篇十二

发 包 方 (甲方):

承 包 方 (乙方):

签订时间: 年 月 日 签订地点:

甲、乙方根据《_合同法》,招标文件、投标文件,并经双方协商一致,达成以下合同条款:

一、设备型号、规格、数量、技术指标及要求,供货范围及数量(详见清单)。

二、合同文件解释顺序:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)设备报价表;(9)其他合同文件。

三、合同总价

承包方式:固定价承包。

合同总价为大写人民币(大写): 元整;(小写): 元。

以上合同总价已包括乙方为甲方完成本次招标所有项目至项目竣工验收合格,并办理完成所有相关手续止,乙方所需花费的所用费用(新设备的购置、安装、设备及备品备件、专用工具、安装调试费、售后服务、技术培训、通货膨胀及风险等) 以及乙方的有关税费和合理利润。

本条规定的合同总价的汇率及原材料价格变动等其他任何因素不能对本价格造成影响。

四、付款方式和支付条件

接到甲方通知后七日内甲方付乙方工程款30%,发货前七日内付本批次款的40%;整机安装、调试及试运行经当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后一个月内付至总价款的95%,余款5%为质保金,质保期结束后一个月内付清。工程保修期按照_《建设工程质量管理条例》规定执行。

五、交货及工期

本工程的工期为投标单位在投标书中所报的工期。

交货地点:发包方指定地点

收货人:

乙方在货物具备发运条件前10天,准确通知货物的发出日期、发运方式及到达时间。

货物发运前,应以书面通知甲方货物的名称、数量、重量、尺寸等基本情况,以便甲方做好验收准备。

在设备交付时应向需方提供如下文件资料。

产品使用说明书,包括使用说明书、操作维修手册等

随机工具清单

随机配件、易损件清单

随机软件清单

标准和检验

乙方应保证提供的货物是全新的,满足招标文件的技术要求,在质量、性能等方面均符合双方商定的技术标准。

乙方对提供的设备质量负责,设备到现场后,甲方及时对货物进行开箱检验,若设备外观无破损、数量和规格型号满足合同要求,由乙方负责保管,竣工验收前风险及保管费用由乙方负责。

在货物发运前,乙方应对设备的质量、规格、性能进行准确、全面地检验,应出具符合合同规定的质量保证书。该质量保证书为付款单据的一部分。但不作对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量保证书应附有检验结果和细节说明。

六、甲方职责

为乙方施工提供施工场地及有关资料

为乙方施工人员联系住宿及生活方便:

提供完整清洁的施工现场,井道和底坑须防水,机房门窗须完好,买方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应。

配合乙方进行设备安装和测试验收。

七、乙方职责

办理设备的运输、货物保险。运输过程中发生的一切事故以及由此引起的损失,全部由乙方承担。

本工程采用交钥匙方式,设备到齐后,由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工,负责合同中全部设备的验货、安装、系统调测开通等工作,并应对设备、系统质量全面负责。

做好一切安全保卫工作,一旦发生事故及时处理,因此造成财产损失与人员伤害赔偿所支付的费用,全部由乙方承担。

施工人员食宿费用自理。

按招标文件的要求进行安装、提供设备,包括维修用的附件、备件、测试仪表、安装材料及专用工具等;并负责设备的安装、调测等工作。

提供测试仪器,完成验收测试。

按照国家规定向甲方提供下列技术资料:

乙方根据所提供的设备及辅助设备等,推荐一个能满足设备运行后二年中,进行正常维护所需要的备件(包括消耗备件)的详细清单及单价。

技术资料

乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本一套:

①电梯安装施工图;

②电气设备及系统原理图;

③电气设备及系统安装线路图;

④构件、机械安装图;

⑤安装手册;

⑥维修手册;

⑦制造、安装标准和技术规范;

⑧安装和验收报告;

⑨零部件目录和易损零件制造图;

⑩其它相关技术资料。

安装及验收

符合规定的电梯,由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。乙方安装调试过程中应文明施工,且与其他施工单位做好协调配合工作,本工程不计取总承包配合费。电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行,并负责报请当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。

电梯的检验与调试

乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告,电梯安装完毕后,甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

(1)检验内容

安装完毕的电梯是否符合合同要求。对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件,乙方应提供有关的鉴定合格证,并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

(2)试验和校验内容

①运行速度和运行加速度、减速度试验。

②运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅度。

③噪音测试(机房、轿厢、自动门机构等)。

④平层准确度。

⑤曳引机的静载、满载、超载试验。

⑥控制系统、信息系统性能测试。

⑦电气设备的检查和电流、功率测试。

(3)各种安全保护设施的检测

限速器动作性能;缓冲器动作性能;厅门、轿门等机电联锁性能;安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能;终端限位开关性能。

(4)不同电路的绝缘性能检测

①锁紧装置。

②电气安全装置。

③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。

④制动系统。

⑤报警装置。

⑥通信装置。

(5)甲方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。

做好售后服务

培训和考察

在适当的时候,甲方将派遣技术人员赴乙方公司和系统设备运行现场进行技术考察,了解乙方所提供设备的设计、生产及实际运行情况。

乙方应负责培训甲方技术人员(包括设计、安装、调测、维护及管理人员),培训人员的数量、时间、地点由乙方在投标时自报,并应符合甲方的要求。

培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、故障检修、维护、软件功能的修改等全部内容,并提供全部教材(中文、英文必须标注中文)。

技术服务及保修期

从设备最终验收合格投入使用之日起,设备的所有硬件和软件质量问题出现故障或不合格部分应由乙方免费及时处理。

从最后一批交货之日起的20xx年内,如甲方需要,乙方应以合理的价格提供设备的部分或适当的替代物。

八、质量保证及索赔

质量保证期为系统验收合格开通投入使用之日起1年。

质量达不到国家有关规定或投标单位自报的质量等级要求,由乙方返修至达到要求,并承担由此造成的损失和费用。

在质量保证期内,由于乙方原因造成设备质量或规格与合同规定不符,由乙方解决。

在质量保证期内,由于乙方原因,更换的零件、部件、设备或缺陷修理部分,其费用由乙方承担,并达到合同规定的规格、质量和性能,同时乙方应相应延长其质量保证期。

由乙方原因造成的退货,所退货物的金额全部退给甲方。

因甲方原因造成的损坏,乙方协助处理,费用由甲方负担。

如果一方提出索赔通知后30天内,另一方未能予以答复,该索赔视为已被另一方接受。

九、不可抗力

在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能执行合同时,受阻一方在取得合法证明后可免予承担违约责任。但应当采取积极措施,尽量减少损失。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的。

受阻一方在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真等书面形式通知另一方,并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用快件信函寄给另一方审阅认可。

由于不可抗力事件影响而不能履行合同的一方,可在与另一方协商后,根据实际影响的时间延长履行合同的期限,延长的期限应相当于事件所影响的时间。另一方对由此而产生的损失不提出赔偿要求。

一旦不可抗力的影响持续60天以上,双方应通过友好协商,在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时,按照《_合同法》有关条款执行。

对合同条款作出任何修改和补充,均须由甲、乙双方代表或授权代表签署书面协议。

十、转让与分包

除甲方事先同意外,乙方不得转让、分包其部分或全部合同项上的履行义务。

十一、违约责任

乙方不能按时供货,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金至实际供货之日或甲方据此解除本合同之日。乙方逾期超过15天未供货的,甲方并有权解除本合同。乙方未能按时完成安装调试时,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金。

若乙方提供的货物之规格、技术要求、质量、数量不符合本合同的规定,乙方须支付合同总价的2%的违约金,并应立即予以更换,同时由此造成的工期延误另行比照第条的规定处理。

乙方完成安装调试后,如经双方验收不合格,乙方须返工重作,届时除须按合同总价的5%支付质量违约金外,如因此延误总工期,则另行比照第条规定处理。

十二、双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 2 种方式解决:

(1)将争议提交 / 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 / 人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式六份,甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。

十四、未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

转载务必注明出处!本文地址:https://www.51xueba.com/fanwen/hetong/a46/29692.html

最新内容

猜你喜欢